****公司2025-2027年机房综合治理EPC总包项目招标公告

本招标项****公司2025-2027年机房综合治理EPC总包项目（招标编号：****）已由****批准建设，项目业主为****，建设资金来自招标人自筹，项目出资比例为100%，招标人为****，招标代理机构为****。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。本次招标采用电子招标方式实施。

2.1招标范围：本项目****公司2025-2027年机房综合治理EPC总包项目，采购预估规模不含税1200万元、含税1306.2万元，采购内容包括项目设计、施工等内容，预计完成200个机房综合整治以及5000台各类设备、300个机架、50000条尾纤、153000米电缆拆除，具体要求详见招标文件第五章 发包人要求。

★招标合同有效期：签订合同之日起24个月或框架达到上限金额为止，各单项工程计划工期：实际工期以服务采购订单确定的时间为准。★

实施地域：详见招标公告2.3条款。

设计要求的质量标准：合格。

施工要求的质量标准：合格。

承包方式：包工部分包料。

上海龙凤4192.2本招标事项不划分标包，划分为2个份额（60%：40%），确定2名中标人。

以上为预估值，实际以签订的框架协议及订单为准。

本项目将按照最新的《中国电信供应商不良行为管理规则》执行供应商不良行为处理结果，请重点关注处理结果适用的产品品类、处理措施、处理范围、禁限期等关键内容，请务必登录中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）查阅《中国电信供应商不良行为管理规则》。

上海龙凤4192.3本招标事项设置最高投标限价，按照折扣方式进行报价，机房综合整治设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）标准费用的68%，报废设备拆除设计费折扣限价为《工程勘察设计收费管理规定》（计价格[2002]10号）标准费用的45%；施工费折扣限价为《机房整治计价清单表》各项费用最高限价的100%，★投标人投标报价高于最高投标限价的，其投标将被否决。★

★3.1投标人基本资格要求：★

上海龙凤4193.1.1主体资格（如为联合体投标，则联合体所有成员均应满足主体资格要求）：投标人应为中华人民**国境内法律上和财务上独立的法人或依法登记注册的其他组织，合法运作并独立于招标人和招标代理机构。

上海龙凤4193.1.2资质要求：投标人须同时具备以下有效的国家行政主管部门颁发的资质证书（含《****建设部关于印发建设工程企业资质管理制度改革方案的通知》(建市(2020)94号)中明确有效期内的同等等级资质）：

（1）设计资质(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供) ：具备工程设计综合资质或电子通信广电行业(通信工程)乙级及以上资质或电子通信广电行业(有线通信)专业乙级及以上资质。

上海龙凤419（2）施工资质(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：具备通信工程施工总承包二级及以上资质及施工企业安全生产许可证。

3.1.3投标人应具备以下人员(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供)：

上海龙凤419（1）企业主要负责人1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书A证；

上海龙凤419（2）工程总承包项目经理1名：同时满足：①具备由建设行政主管部门核发的有效期内的一级注册建造师证书（通信与广电工程专业）和由通信主管部门核发有效期内的安全生产考核合格证书B证；②担任过与拟建项目相类似的工程总承包项目经理或施工项目负责人；③承诺不得同时在两个及两个以上工程建设项目担任工程总承包项目经理或者施工项目负责人；

上海龙凤419（3）专职安全生产管理人员1名：具备由通信主管部门核发的有效期内的安全生产考核合格证书C证；

（4）特种作业人员：

①至少3人：****管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（低压电工作业）；

②至少1人：****管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高压电工作业）；

③至少3人：****管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（高处安装、维护、拆除作业）；

④至少1人：****管理部门核发的有效期内的特种作业操作证（熔化焊接与热切割作业）。

3.1.4投标人满足以下业绩要求：

（1）设计业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体设计方提供) ：投标人须具备自2022年01月01日至招标公告发布之日类似项目（通信设计或机房整治设计类）的有效业绩，应当满足下列要求：累计有效合同业绩不低于20万元。

（2）施工业绩要求(若为联合体投标，由本项目联合体施工方提供) ：投标人须具备自2022年01月01日至招标公告发布之日类似项目（机房整治或机房通信施工类）的有效业绩，应当满足下列要求：累计有效合同业绩不低于200万元。

3.1.5本项目接受联合体投标，且最多允许2家组成联合体，联合体要求如下：

上海龙凤419（1）联合体成员只能由设计方与施工方两方组成；

上海龙凤419（2）联合体各方应签订并提交联合体协议书(需注明联合体牵头方)，联合体协议书应明确约定各方拟承担的工作和职责；

（3）参加联合体投标的投标人，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本项目中投标。

★3.2投标人不得存在下列情形之一（联合体投标的，联合体成员均不得存在下述任一情形）：★

3.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

上海龙凤4193.2.2被依法暂停或取消投标/参选资格的；

3.2.3被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

3.2.4进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

3.2.5在投标截止时间前36个月被相关行****机关认定 骗取中标/中选、严重违约、重大工程质量或者安全问题的；标书代写

3.2.6在投标截止时间前60个月被判处单位行贿罪，且行贿行为与采购活动相关的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；标书代写

上海龙凤4193.2.7在投标截止时间前60个月被判处合同诈骗罪的（以“中国裁判文书网”的生效判决为准）；

上海龙凤4193.2.8****法院在“信用中国”网站（www.****.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单，已执行完毕或不再执行的除外；

3.2.9为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

3.2.10为本工程项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或者其他利害关系；

3.2.11为本招标项目的代建人；

3.2.12为本招标项目的招标代理机构；

3.2.13与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

上海龙凤4193.2.14与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

3.2.15****机关在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单的；

3.2.16其他按照中国电信供应商不良行为处理结果及《中国电信供应商不良行为管理规则》的结果执行规则，应对投标人及其投标产品品类在本项目中执行禁止采购处理措施的；

3.2.17投标人存在在投标截止时间前两年内（投标截止时间前24个月）因拖欠企业员工薪资（含劳务工、农民工）被行政处罚或引发群体性事件的不良记录；

3.2.18近两年（投标截止时间前24个月）在中国境内（不含港澳台）的非中国电信项目发生施工类一般生产安全责任事故且涉及人员死亡，或施工类较大及以上事故的。

3.2.19法律法规、招标文件限定的其他情形。

★3.3投标人控股和管理关系限制要求如下（联合体投标的，联合体成员均不得存在下述任一情形）：★

3.3.1单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或未划分标段的同一招标项目投标。

3.3.2投标人的主要管理人员（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务）在参与本招标项目的其他投标人单位中有担任主要管理职务的（包括但不限于：董事长或执行董事、董事、监事、总经理或同等职务），该两家投标人不得参加同一标段/包投标或未划分标段/包的同一招标项目投标。

上海龙凤4193.3.3法人下属不具备法人资格的分支机构参与招标的，应具备法人针对本项目或覆盖本项目的经营事项的有效授权。

上海龙凤419本项目将进行资格后审，资格审查标准和内容见招标文件第三章“评标办法”，凡未通过资格后审的投标人，其投标将被否决。

5.1 招标文件获取时间: 2025年8月26日09时00分至2025年9月1日17时00分（**时间，下同）。

上海龙凤4195.2招标文件获取方式：凡有意参与投标的潜在投标人，请按以下步骤顺序进行操作，获取招标文件：

上海龙凤4195.2.1登录“中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）”后，通过“招投标-采购文件领取”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，进入本项目进行招标文件登记申领。未在系统注册的投标人须先进行注册，注册方法详见本公告“7.投标人注册”。

5.3招标文件费用：获取本招标文件不收取费用。

上海龙凤4196.1投标文件递交截止时间（即投标截止时间）为：2025年9月19日09时00分。

上海龙凤4196.2电子投标文件的递交：登录中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）后，通过“招投标-我的项目”模块或通过“电子采购入口”跳转中国电信电子采购系统，选择本项目进行投标文件递交，投标人应在投标文件递交截止时间之前通过电子采购系统完成加密电子投标文件的上传。投标人未在电子采购系统进行招标文件申领登记或电子投标文件未按照要求加密的，将无法通过电子采购系统提交电子投标文件。

上海龙凤419投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的上传，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，中国电信电子采购系统应当拒收。

6.3本项目将于投标文件递交截止同一时间通过中国电信电子采购系统开标，招标人/招标代理机构邀请投标人的法定代表人/负责人或者其委托代理人准时参加。

6.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.1 中国电**光采购网注册

未注册过的潜在投标人，须通过中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）上海龙凤419“立即注册”模块完成注册后，方可申领本项目招标文件。

7.2 CA证书办理

参与电子采购的潜在投标人须提前办理CA证书进行电子投标文件编制和投标，并确保CA证书在使用时有效。CA证书办理流程详见中国电**光采购网上海龙凤419“操作指引-CA办理”。

上海龙凤4197.3技术支撑联系方式

服务热线：010-****7929/010-****7880，服务邮箱：****@chinatelecom.cn（电子采购系统技术支撑），****@chinatelecom.cn（CA证书办理技术支撑）。

上海龙凤419本招标公告同步在通信工程建设项目招标投标管理信息平台（txzb.****.cn）、中国招标投标公共服务平台（http://www.****.com/）、中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）、（www.****.cn）上发布，其他媒介转载无效。

9.1联系方式

招 标 人：****

地 址：**市**区双林北支路473号

联 系 人：袁先生

电 话：028-****8325

电子邮件：/

招标代理机构：****

上海龙凤419地 址：**省**市**区二环**四段51号莱蒙都会2栋1201号

邮 编：610041

联 系 人：明惠杨、涂成均、张杭、许林利、蔡红艳、张芮嘉、籍静

电 话：189****6285、132****9287

上海龙凤419电子邮件：****@qq.com

9.2异议接收方式

上海龙凤419登录中国电**光采购网（http://caigou.****.cn）后，通过“招投标-采购异议-提出异议”模块提出。

9.3廉洁监督方式

上海龙凤419如在采购项目中发现违反廉洁纪律的情况，请通过电话或来信方****公司纪委办公室反映。监督电话：028-****0002；来信地址：**市文庙前街72号 纪委办公室（收）。

****管理局。

上海龙凤419招标代理机构：****

2025年8月25日